Aménagement salles de visites supervisées au 308 Cartier à Laval

Appel d'offre 2021-0560-AO Aménagement salles de visites supervisées 1. Visite des lieux: Une visite des lieux, non obligatoire, aura lieu 08 décembre 2021 à 13h00. Je, Joanne Filion, serai présente pour vous accueillir. : RDV à l’entrée principale. 2. Lieu de rencontre: Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval, situé au 308 Cartier Ouest H7N 2J2. COVID-19: Afin d’accéder aux lieux de l’ORGANISME PUBLIC, tout représentant du SOUMISSIONNAIRE (incluant notamment son employé, son consultant, ou le cas échéant son sous-contractant) doit être adéquatement protégé contre la COVID-19, en présenter la preuve au moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’il a reçu à cette fin du gouvernement du Québec et en permettre la vérification au moyen de l’application VaxiCode Verif. 3. Adresse de dépôt des enveloppes pour le 24 janvier 2022 au plus tard à 13h30: Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie. Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre. Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h. 4. Lien Zoom pour Ouverture prévue le 22 janvier 2022 à 13h30 Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2021-0560-AO Réaménagement salles de visites supervisées au 308 Cartier Ouest (JF) Heure : 24 janv. 2022 13:30 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/99271045215?pwd=Nmd4dVBhOTA5Y1RMcC9qYXRCRmh5UT09 ID de réunion : 992 7104 5215 Code secret : yath7r SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le présent projet consiste en l’aménagement de deux salles de visites supervisées au sein de la direction de la protection de la jeunesse, située au 308 Cartier Ouest. Les deux salles seront aménagées de façon à créer une ambiance de maison familiale le temps de la rencontre des enfants (de 0 à 17 ans) avec leurs parents sous la supervision des responsables du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est à vocation administrative. Les bureaux adjacents seront occupés dans la journée et qu’il faut le moins possible déroger au bon fonctionnement durant les heures de travail.. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter : La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ; La démolition des éléments ; Les travaux temporaires ; Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ; Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ; Les percements ; La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ; Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ; L’enlèvement des déchets ; Le nettoyage journalier et final du chantier ; La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. HORAIRE DES TRAVAUX Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit entre 6:00 et 17seize (16):00. Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 5 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de soir, de nuit ou de fin de semaine, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur. (ANNEXE I) ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de seize (16) semaines à partir de la mobilisation au chantier, excluant les vacances et congés fériés. Les travaux devront commencer à la mi-février 2022. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. BUREAU DE CHANTIER Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail. Si nécessaire, un emplacement pour une roulotte de chantier, aux frais de l’Entrepreneur, pourra être coordonné avec le service technique ou le chargé de projet. Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.